Home › Licitações › RJ › Rio de Janeiro › Licitação 38

Este edital pede garantia contratual.

Leitura automática do edital: confira o texto original. A cotação do seguro-garantia na Mabus é grátis. Como funciona

Criar conta grátis e cotar

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia consultiva, de natureza predominantemente intelectual, estruturados em dois itens reunidos em grupo único, destinados à elaboração dos produtos técnicos preparatórios e ao assessoramento técnico da fiscalização e do recebimento da futura obra de reforma da sede do CREMERJ, situada na Praia de Botafogo nº 228, lojas 103 a 109, 119A, 119B e 119C, Rio de Janeiro/RJ, com área aproximada de 2.250 m².

Rio de Janeiro - RJ CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO CAPAG B+ Publicado em: 14/09/2026

Concorrência - Eletrônica

Detalhes do Órgão

CNPJ 31.027.527/0001-33

Razão Social CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO

Poder Executivo

Esfera Federal

Saúde Fiscal (CAPAG) CAPAG B+

Informações Adicionais

Valor Estimado R$ 585.033,98

Fim de Recebimento de Propostas 11/11/2026 (1 dia restante)

Sistema de Origem Ver no Portal Oficial

Endividamento

43,9%

Nota A

Poupança Corrente

93,3%

Nota B

Liquidez

Nota B

Qualidade da informação contábil/fiscal (ICF/Siconfi): AICF

Pesquisando esta prefeitura? Veja o painel completo da Prefeitura de Rio de Janeiro — saúde fiscal, licitações abertas e opiniões reais de fornecedores.

Itens desta Licitação (2)

Item Descrição detalhada Qtd. Unid. Valor Ref.

Item	Descrição detalhada	Qtd.	Unid.	Valor Ref.
1	Elaboração / análise projeto - engenharia Prestação de serviços técnicos especializados de engenhari Elaboração / análise projeto - engenharia Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para realização de levantamentos e diagnósticos prediais, elaboração de estudos técnicos, desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo multidisciplinares, modelagem e compatibilização BIM, elaboração de memoriais, especificações, orçamento detalhado, cronograma físico-financeiro, gerenciamento de riscos, documentação para licenciamentos e demais elementos necessários à futura licitação e execução da obra de reforma da sede do CREMERJ. O item compreende, ainda, a produção de estudos, relatórios, memórias, critérios e minutas técnicas, do Estudo Técnico Preliminar, da Pesquisa de Preços, do Termo de Referência e dos demais documentos da futura contratação, bem como o apoio técnico durante a fase externa da licitação da obra. A contratada deverá entregar todos os projetos, relatórios, memoriais, planilhas, modelos BIM, arquivos editáveis, ARTs, RRTs, protocolos e demais documentos previstos neste Termo de Referência e em seus anexos. Os documentos devem observar as disposições da Lei nº 14.133/2021, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, legislação profissional aplicável, normas dos órgãos licenciadores e demais regulamentos pertinentes. Não integra este item a execução física da obra.	1.0000	UNIDADE	R$ 264.750,00
2	Elaboração / análise projeto - engenharia Prestação de serviços técnicos especializados destinados a Elaboração / análise projeto - engenharia Prestação de serviços técnicos especializados destinados a assistir e subsidiar os agentes públicos formalmente designados pelo CREMERJ para a gestão, fiscalização e recebimento da futura obra de reforma. O item compreende a realização de reuniões, visitas e vistorias técnicas, acompanhamento da conformidade da execução com os projetos, memoriais, especificações, normas e cronograma, análise técnica das medições, identificação e acompanhamento das não conformidades, emissão de relatórios e pareceres técnicos, apoio à análise de pleitos e alterações, acompanhamento de testes e verificação da documentação final da obra. Compreende, ainda, o apoio técnico aos procedimentos de recebimento provisório e definitivo, mediante vistorias, elaboração de relatório de pendências, verificação das correções, conferência dos projetos as built, manuais, garantias, laudos, testes, ARTs, RRTs e emissão de parecer técnico conclusivo. A atuação da contratada terá natureza exclusivamente consultiva e de assessoramento técnico. Permanecerão sob responsabilidade dos agentes públicos do CREMERJ a emissão de ordens e determinações à construtora, a aprovação administrativa das medições, a autorização de pagamentos, a decisão sobre alterações contratuais,	1.0000	UNIDADE	R$ 320.283,98

Elaboração / análise projeto - engenharia Prestação de serviços técnicos especializados de engenhari

Elaboração / análise projeto - engenharia Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para realização de levantamentos e diagnósticos prediais, elaboração de estudos técnicos, desenvolvimento dos Projetos Básico e Executivo multidisciplinares, modelagem e compatibilização BIM, elaboração de memoriais, especificações, orçamento detalhado, cronograma físico-financeiro, gerenciamento de riscos, documentação para licenciamentos e demais elementos necessários à futura licitação e execução da obra de reforma da sede do CREMERJ. O item compreende, ainda, a produção de estudos, relatórios, memórias, critérios e minutas técnicas, do Estudo Técnico Preliminar, da Pesquisa de Preços, do Termo de Referência e dos demais documentos da futura contratação, bem como o apoio técnico durante a fase externa da licitação da obra. A contratada deverá entregar todos os projetos, relatórios, memoriais, planilhas, modelos BIM, arquivos editáveis, ARTs, RRTs, protocolos e demais documentos previstos neste Termo de Referência e em seus anexos. Os documentos devem observar as disposições da Lei nº 14.133/2021, normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, legislação profissional aplicável, normas dos órgãos licenciadores e demais regulamentos pertinentes. Não integra este item a execução física da obra.

1.0000

UNIDADE

R$ 264.750,00

Elaboração / análise projeto - engenharia Prestação de serviços técnicos especializados destinados a

Elaboração / análise projeto - engenharia Prestação de serviços técnicos especializados destinados a assistir e subsidiar os agentes públicos formalmente designados pelo CREMERJ para a gestão, fiscalização e recebimento da futura obra de reforma. O item compreende a realização de reuniões, visitas e vistorias técnicas, acompanhamento da conformidade da execução com os projetos, memoriais, especificações, normas e cronograma, análise técnica das medições, identificação e acompanhamento das não conformidades, emissão de relatórios e pareceres técnicos, apoio à análise de pleitos e alterações, acompanhamento de testes e verificação da documentação final da obra. Compreende, ainda, o apoio técnico aos procedimentos de recebimento provisório e definitivo, mediante vistorias, elaboração de relatório de pendências, verificação das correções, conferência dos projetos as built, manuais, garantias, laudos, testes, ARTs, RRTs e emissão de parecer técnico conclusivo. A atuação da contratada terá natureza exclusivamente consultiva e de assessoramento técnico. Permanecerão sob responsabilidade dos agentes públicos do CREMERJ a emissão de ordens e determinações à construtora, a aprovação administrativa das medições, a autorização de pagamentos, a decisão sobre alterações contratuais,

1.0000

UNIDADE

R$ 320.283,98

Edital e Documentos (1)

Ficha do processo

Nº de controle PNCP31027527000133-1-000048/2026

Nº da compra38/2026

Processo26.19.000008052-0

ModalidadeConcorrência - Eletrônica

Modo de disputaFechado

Registro de preçosNão

Instrumento convocatórioEdital

Amparo legalLei 14.133/2021, Art. 28, II

Unidade compradoraCONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ES.R.DE JANEIRO

Publicada no PNCP viaCompras.gov.br

Linha do tempo

Publicada no PNCP14/09/2026, 13:02
Abertura das propostas18/09/2026, 08:00
Encerramento das propostas11/11/2026, 10:00

Onde fica o comprador: Rio de Janeiro/RJ

6.731.133habitantes (IBGE)

CAPAG B+saúde fiscal da prefeitura (Tesouro Nacional)

3304557código IBGE do município

Todas as licitações de Rio de Janeiro · Painel da Prefeitura de Rio de Janeiro

Ponto no mapa: sede do município, não o endereço exato do órgão.

Histórico de compras de CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO

27compras publicadas desde out/2025

04/11/2026compra mais recente

14,3%desconto mediano em 5 compras que fecharam abaixo do estimado

56%das compras por Dispensa

3 de 8 compras com resultado fecharam exatamente no valor estimado (sem desconto registrado).

Licitações anteriores e recentes deste órgão

Ver todas as 27 compras de CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO →

Outras licitações abertas em Rio de Janeiro/RJ

Veja mais licitações abertas em Rio de Janeiro ou em todo o RJ.

Acompanhe licitações de Obras e Engenharia Civil em RJ — novas todos os dias.

Quer acompanhar este edital e encontrar mais oportunidades?

Grátis. Usa junto com o que você já tem. Acha o que os outros não acham.

Na MABUS, o buscador de licitações e o Kanban de gestão são 100% gratuitos — para sempre. O que concorrentes cobram R$ 179/mês, aqui é de graça.

Buscador ilimitado Pipeline Kanban Alertas por e-mail Mapa de oportunidades

Sem cartão de crédito. Sem teste grátis. É grátis de verdade.

Já tem conta? Fazer login

Perguntas Frequentes sobre esta Licitação

Qual o valor estimado desta licitação?

O valor estimado desta licitação publico pelo órgão CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO é de R$ 585.033,98 .

Até quando posso enviar minha proposta?

As propostas para a licitação 38 podem ser enviadas até 11/11/2026 às 10:00.

Onde fica o órgão responsável (Onde entregar)?

A licitação pertence a CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO na cidade de Rio de Janeiro (RJ).

Quantas licitações CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO já publicou?

A Mabus encontrou 27 compras de CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO publicadas desde out/2025, a mais recente em 04/11/2026. As modalidades mais usadas são Dispensa (56%) e Pregão - Eletrônico (33%).

Qual o desconto típico nas compras de CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO EST.DO RIO DE JANEIRO?

Das 8 compras com resultado publicado, 5 fecharam abaixo do valor estimado, com desconto mediano de 14,3%. Outras 3 fecharam exatamente no valor estimado.

Onde fica Rio de Janeiro/RJ?

Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) tem 6.731.133 habitantes, segundo o IBGE. A nota CAPAG da prefeitura no Tesouro Nacional é B+.